中国法律网
法律通行证: 用户名: 密码:  注册
律师加盟热线:400-8919-913   律信通 律信通  
律师
公众 咨询 贴吧
律信通 案件委托
频道 房产 婚姻 交通事故 保险 建设工程 劳动
留学
公司 合同 刑事辩护 医疗 知识产权 工商
新闻 宽频 文书 常识 案例
法规 专题 杂志 百科 论文
查找全国各地律师: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 点击各城市名拼音首字母查找律师 公众找律师,信赖律信通!律师做宣传,首选律信通!
外商投资文书
中国法律网 > 外商投资法律 > 外商投资文书 > 正文
您好,点击直达北京分站>>
该频道下
首页 法制新闻 法律咨询 外商投资律师 常识 案例 文书 贴吧  
 

外商投资特许协议(BOT)(参考文本1)

中国法律网 来源: 2011-8-10 我要评论 『双击自动滚屏』

目录

    一、特许

    第1条 用语定义
    1.1用语定义
    1.2其他说明
    第2条 特许
    2.1特许的授予
    2.2公司根据特许规定所承担的义务
    2.3运营项目的权利
    2.4特许期
    第3条 先决条件
    3.1应由电管局履行的先决条件
    3.2应由公司履行的先决条件
    3.3先决条件未履
    3.4生效日
    3.5电管局履行付费义务的补充先决条件

    二、项目建设

    第4条 现场的购置和使用
    4.1土地的购置
    4.2现场使用的限制
    4.3购置成本
    第5条 设计
    5.1设计要求
    5.2设计标准审查
    5.3公司改动设计标准的权利
    5.4设计的审查和核准
    5.5公司的责任
    第6条 建设   
    6.1公司的主要义务
    6.2电管局的主要义务
    6.3交通道路
    6.4现场的准备工作
    6.5建设工程的质量
    6.6质量保证和质量管制
    6.7建设人员
    6.8设备和材料
    6.9建设承包商的选定
    6.10图纸和技术细节
    6.11电管局提供的电力设施和服务
    6.12项目时间表;重大日期
    6.13进度报告
    6.14建设中的预期延误
    6.15设计的改动
    6.16监测
    6.17工程的拒收等
    6.18义务的不予免除
    第7条 检验
    7.1检验程序
    7.2检验期间的燃料
    7.3检验的参加
    7.4检验通知
    7.5证书
    7.6提前完工
    7.7不予免责
    7.8检验争端
    第8条 完工延误和放弃
    8.1完工延误
    8.1.1由于电管局的原因
    8.1.2由于公司的原因
    8.2因公司延误的约定赔偿金
    8.3长期延误;放弃
    8.4被视为放弃
    8.5退还保证金

    三、项目的运营和维护

    第9条 运营和维护
    9.1公司的主要义务
    9.2计划断电供期
    9.3安全和技术准则
    9.4供电
    9.5紧急断电和减少送电
    9.5.1断电和减少送电的原因
    9.5.2通知和时间安排
    9.5.3断电和减少送电期间的收费
    9.6电管局设施的维护
    9.7检查和维护手册
    9.8维护不履
    9.9公共安全
    9.10电管局的进入
    9.11运营和维护承包商
    第10条 燃料供应
    10.1燃料交付
    10.2质量
    10.3检测
    10.4供应
    10.5储存和安全
    10.6损失风险;保险
    第11条 供电;收费
    11.1供应
    11.2数量
    11.3通知
    11.4收费
    11.5收费发票
    11.6付款
    11.7收费争议
    11.8中国银行账户的使用
    11.9对外币账户的表示同意
    11.10外汇
    11.11利润的汇出
    11.12财务报表

    四、项目的移交

    第12条 特许期后的移交
    12.1移交的范围
    12.2最后检修
    12.3备件
    12.4保修
    12.5承包商保修单和保险的移交
    12.6技术的移交
    12.7培训电管局人员
    12.8合同的取消,转让
    12.9为公司所有物品的迁出
    12.10风险的转移
    12.11移交的费用
    12.12维护保证金的退还
    12.13移交程序
    12.14移交的效力

    五、各当事方的一般义务

    第13条 电管局的一般义务
    13.1遵守法律和条例
    13.2法律和条例的变动
    13.3纳税优惠
    13.4税法和条例的变动
    13.5必要核准、许可和授权一览表
    13.6协助取得核准、许可和授权
    13.7进出口
    13.8人境;就业许可
    13.9公用事业设施
    13.10不予干涉
    第14条 公司的一般义务
    14.1所有权的变动;股份转让的限制
    14.2遵守法律和条例
    14.3法律和条例的变动
    14.4安全标准
    14.5环境保护
    14.6核准、许可和授权
    14.7保护考古、地质和历史文物
    14.8中国服务和货物
    14.8.1使用
    14.8.2公开招标
    14.8.3未来特许
    14.9利用中国劳动力
    14.10项目文件的协调
    14.11税款、关税和费用
    14.12保险
    14.13为承包商负责
    14.14融资文件中的规定
    14.14.1……
    14.14.2……
    14.14.3……
    14.15电管局的物权担保
    第15条 电管局和公司共有的义务和权利
    15.1不可抗力情况
    15.1.1因不可抗力情况暂停履约
    15.1.2适用于公司的例外情况
    15.1.3适用于电管局的例外情况
    15.1.4程序
    15.1.5费用;订正时间表
    15.1.6因不可抗力情况终止
    15.1.7协商和减轻影响的义务
    15.1.8毁坏与电站的维修
    15.1.9发生不可抗力情况后的终止
    15.2对文件的权利
    15.2.1电管局文件
    15.2.2公司文件
    15.2.3守约
    15.3保密
    15.4合作义务
    15.5防止不当付款的声明
    15.5.1公司声明
    15.5.2电管局声明
    第16条 终止
    16.1由电管局提出的终止
    16.2由公司提出的终止
    16.3通知贷款人
    16.4贷款人的权利
    16.5补救的累积性
    第17条 责任和赔偿
    17.1相互赔偿
    17.2环境损害
    17.3义务的继续有效
    17.4共同责任
    17.5无从属损害赔偿

    六、转让;合同的核准

    第18条 协定的转让
    18.1由电管局的转让
    18.2由公司的转让
    第19条 合同的核准
    19.1合同的核准
    19.2核准程序
    19.3合同核准的效力

    七、争端的解决

    第20条 解释规则
    20.1合同文件
    20.2整体规定
    20.3修正
    20.4可分性
    第21条 争端的解决
    21.1定期讨论
    21.2友好解决
    21.3仲裁
    21.3.1仲裁语文
    21.3.2仲裁地点
    21.3.3费用和开支
    21.3.4仲裁期间的履约
    21.3.5继续有效
    第22条 杂项规定
    22.1义务的分别性
    22.2通知
    22.3不予放弃
    22.4管束法律
    22.5协定向项目公司的转让


    本协定系由根据中华人民共和国法律正式组建和存在的--(中国主管机构名称,说明该主管机构的法律性质,如“电管局”)和根据中华人民共和国法律拟适当组建的、其主要办事处设在_______的一家私营公司_______(项目公司名称)订立。

    说明

    鉴于,电管局要求开发新的动力设施以保持和推动经济增长;
    鉴于,电管局于___年____月___日发出公开通知,邀请有关方面按建设_______运营_______移交办法参加对_______的_______兆瓦燃煤热电厂项目的投标的资格预审;
    鉴于,根据电管局发出的招标,发起人以公司的名义按建设_______运营_______移交办法投标承担这一电厂项目;
    鉴于,电管局经认真评价所有竞标项目报价书后选定公司的报价书为最符合需要和最有利的报价书;
    鉴于,公司有意于电站的设计、监造、融资、建设和运营,且电管局愿意按下述条件授权公司如此行事;
    鉴于,电管局已获_______(授权法)授权订立本协议,且本协定已获_______必要的机构核准;
    当事各方兹协议如下:

    一、特许

    第1条 用语定义
    1.1 用语定义
    本协定中:
    “交通道路”系指附录1中所述道路及有关设施。
    “协定”系指电管局与公司之间的建设、运营和移交项目协定。
    “核准”系指为公司或为电站的融资、建设、所有权、运营和维护而需从政府主管机构获得的许可、执照、同意、授权、核准、特许、认可或同样或类似的文书,其中包括但不仅限于附录2中所列各项核准。
    “电管局”是指_______及其继承人和准许受让人。
    “电管局的物权担保”系指依照第14.16条而为电管局设立或授予的留置权、物权担保、抵押及其他权利。
    “供电”系指按供电表确定的以兆瓦表示的电站各段时间内最大发电能力。
    “供电表”系指各当事方依照第9.4条商定的电站的发电能力表。
    “保证”系指依照第3.1(C)条应要求公司向电管局提供的保证、担保或备用信用证。
    “营业日”系指中国的银行通常开门营业的任何一天。
    “生产能力费”是资本回收费、固定运营费和服务费的概称。
    “资本回收费”系指附录3中所规定的电管局为使公司能够收回其与项目有关的资本成本而应支付的费用。
    “煤炭”系指依照附录4中所列“燃料规格”的规定供电站使用的煤炭。
    “交付使用”在具体情况下可指某一单元或电站达到或超过“运营参数”和第7条及附录5中具体说明的其他商业运营标准要求达到的水平。
    “验收”在具体情况下可指依照第7条和附录5进行某一单元或电站的检验。
    “公司”系指_______及其继承人和准许受让人。
    “完工日”系指某一单元依照第7条交付使用之日和电站依照第7条整个交付使用之日。
    “特许期”系第2.4条中所指的含义。
    “建设合同”系指公司与建设承包商之间达成的且电管局并无异议的一项或多项有关电站的设计、监造、采购、建设、完工和检验的协议。
    “建设承包商”系指公司依照建设合同和本协定为实施建设工程而雇用的且电管局并无异议的一位或多位承包商及其各自的准许继承人和受让人。
    “建设工程”系指依照本协定第6条及其他规定为电站及其相关设施和设备所进行的设计、监造、采购、建设、安装、完工和检验,其中包括分站和互联设施。
    “约定能力”系附录3中所指的含义。
    “交送点”系附录6中所指的计量地点。
    “生效日”系指电管局和公司依照第3.4条证明已满足或放弃第3.1和3.2条规定的所有先决条件之日。
    “能源费”系指按第11.4条和附录3的规定电管局应向公司支付的向交送点交送电力净输出的费用。
    “环境污染”系指为任何政府主管机构的环境法律、条例和法令所不准许或与之相违的对电站或其任何部分的上、下、周围的空气、地面或水的一切污染。
    “融资文件”系指与电站或其任何部分的建设和长期融资以及任何短期融资或再融资有关的贷款协议、票据、契约、担保协议、提保及其他文书,但不应包括与创始投资者或任何其他股本参与人承付或摊付股本有关的任何文书或协议。
    “财务交割”系指为证明取得电站建设工程和验收融资的一切必要交易已告完成而可能需要的各种融资文件已经完成和提交,包括对融资文件可能要求承付和摊付的各种股本的收讫。
    “不可抗拒力情况”系第15.1条所指的含义。
    “强制性断供”系附录7所指的含义。
    “燃料”根据具体情况可指煤炭和(或)石油。
    “燃料规格”系指第10条和附录4所述对储存、供应和交付电站燃料的质量和方法所规定的规格。
    “政府主管机构”系指中华人民共和国政府、其任何下属机构、任何省或地方政府主管机构及其任何部门及对公司、项目或其任何部分拥有管辖权的中华人民共和国或省或地方政府任何部门、主管当局、机关、机构、司法机构或法庭,但不包括电管局。
    “电网”系指由电管局或以其名义拥有或运营的对写明地理区域的输电和配电设施,电管局将通过此种设施接收电站输送的电并将其提供给电力用户。
    “互联设施”系指由公司依照第6.1条在现场建设、安装并与电管局协调连接且符合附录8中所述规格以使电管局能够接收电站电量净输出的设备、设施、输送线以及有关的遥测设备、继电器、转换设备和安全保护装置。
    “贷款人”系指作为融资文件当事方的贷款机构及其各自的继承人和受让人。
    “重大日期”系指6.13条的项目时间表中所指日期。
    “电力净输出”系指电站向交送点输送并在交送点计量的电能净额(以千瓦小时表示)。
    “名义能力”系指按单元计算电站发电能力的兆瓦数。
    “石油”系指按附录1第二部分中所列燃料规格的规定供应给电站使用的石油。
    “运营和维护合同”系指公司与运营和维护承包商之间依照第9条就各单元和电站的管理、运营、维护和维修达成的且电管局并无异议的一项或多项协议。
    “运营和维护承包商”系指公司依照运营和维护合同及本协定为管理、运营、维护和维修各单元和电站而雇用的且电管局并无异议的一位或多位承包商及其准许的继承人和受让人。
    “运营参数”系指附录9中所说明的单元和电站的运营参数。
    “电站”系指现场位于_______的_______兆瓦煤力电站,并包括所有设备、燃料储存及有关设施、保护装置、变压器、开关装置、固定装置、互联设施和分站(但不包括由电管局拥有或运营的输送线及其他设施和设备),所有这些均应根据本协定开发、设计、监造、融资、建设、配备、保险、完工、检验、交付使用、运营和维护。
    “项目”系指电站的开发、设计、监造、融资、建造、配备、保险、完工、检验、验收和运营以及所有附带的活动。
    “项目文件”系指本协定、建设合同、运营和维护合同以及_______。
    “项目时间表”系第6.13条中所列时间表。
    “谨慎工程和运营惯例”系指中国大部分电力工业对地处类似位置的设施采用或认可的惯例、方法和行动(包括大部分中国电力工业采取的国际惯例、方法和行动),如果根据已了解的事实或做出决定时理应了解的事实进行合理的判断,这些设施可望以符合法律、条例、可靠性、安全、环境保护、经济和省事的方式达到预期效果。就电站而言,谨慎的工程和运营惯例应包括,但不仅限于采取合理的步骤,以确保:
    (a)提供充足的材料、资源和用品,包括燃料,以便在正常条件和可合理预期的不正常条件下满足电站的需要。
    (b)运营人员配备齐全,经验丰富,训练有素,可按制造厂家的标准和规格适当、有效地运营电站,并有能力应付紧急情况。
    (c)在确保长期可靠的安全运营的基础上进行预防性例行和非例行维护及维修,并应由知识全面、训练有素和有经验的人员利用适当的设备、工具和程序进行此种维护和维修。
    (d)进行适当的监测的检验,以确保设备按设计要求运营并保证设备在正常条件和紧急情况下均能适当运营。
    (e)以安全而且不对工人、公众和环境构成危险的方式运营设备,并要考虑到压力、温度、湿度、化学含量、工作电压、电流、频率、转速、极性、同步和控制系统限度等确定制约条件。
    “计划断供”系指附录7中所指的含义。
    “服务费”系指按附录3的规定电管局为使公司能够从其对项目的投资中获得适当的收益而应支付的费用。
    “现场”系指电站的所在地以及所有地役权、通行权及其各种附属权利,附录10对此做了更具体的说明。
    “规格”系指附录10中说明的电站和单元的规格。
    “分站”系指_______千伏安分电站,附录10对此做了更具体的说明。
    “目标完工日”系指第6.12条中列为“目标完工日”(此种日期以可按本协定规定予以修订的情况为准)的各个重大日期。
    “转变日”系指2号单元特许期终了日后第一个营业日。
    “转交点”根据具体情况系指向现场或应视为已向现场交付石油或煤炭所使用的倾注设施、凸缘、管道或其他贮罐,附录4对所有这些均做了更具体的说明。
    “输送线”系指电管局依照本协定应为互联设施安装并与之连接的设备、设施、输送线及相关的遥测设备、继电器、转换设备以及安全及保护装置,其规格列于附录8中。
    “单元”系指共同组成发电站的每个各为_______兆瓦的煤力热电单元。“1号单元”系指拟交付使用的第一个单元,“2号单元”系指拟交付使用的第二个单元。
    “单元供电能力”系指按供电表确定的一个单元在各个时期的最大发电能力,以_______兆瓦表示。
    1.2 其他说明
    本协定中:
    “人民币”系指中华人民共和国的法定货币。
    凡提到的日、周、月和年,均指公历的日、周、月和年。

    第2条 特许
    2.1 特许的授予
    电管局授予公司以在第2.4条规定的特许期内设计、建设、运营和维护电站以及向电管局出售电站的电力净输出和发电能力的专属权,但须受本协定各项规定的管束。
    2.2 公司根据特许规定所承担的义务
    根据本协定的规定,公司应在特许期内负责电站的设计、建造、检验、运营和维护,费用和风险由公司自己承担,但本协定中另有明确规定者除外。
    2.3 运营项目的权利
    公司在特许期内有权运营构成电站的所有资产、设备和设施。
    2.4 特许期
    特许期自目标完工日开始,为期_______年,除非按照本协定另作改动。在特许期终了时,公司应按照第12条的规定在无须任何赔偿的情况下将项目移交电管局。

    第3条 先决条件
    3.1 应由电管局履行的先决条件
    电管局根据本协定履行义务的一个先决条件是,电管局至迟应在自本协定规定日期起的_______天内或在当事方可能书面商定的较晚日期前收到其形式和内容均符合电管局要求的下述文件:
    (a)电管局合理要求提供的组织文件、决议和其他任何书面证据的副本,以证明公司系根据中华人民共和国法律正式成立和组成并具有执行和实施本协定条款和条件的法人权力和权限。
    (b)表明公司已从贷款人获得有约束力的出资承诺以及可使公司履行其根据本协定所承担的义务的足够股本的书面证据。
    (c)可为电管局接受的金融机构向其出具的数额为_______的保证、担保或备用信用证,以担保公司履行其根据本协定承担的某些义务。
    (d)书面证据,证明公司已经:
    ① 取得附录2所列需在生效日前取得的所有核准;
    ② 为取得附录2所列为开始建设工程所需的其余核准而向政府主管机构提交一切必要的申请、请求和文件。
    (e)基本上以附录n所列格式提出的有关公司法律意见。
    3.2 应由公司履行的先决条件
    公司履行其根据本协定所规定义务的一个先决条件是,公司应于_______或于当事方可能商定的较晚日期收到其形式和内容均符合公司要求的下述文件:
    (a)书面证据,证明电管局业经授权根据中华人民共和国法律执行和实施本协定的条款和条件,且本协定已经中华人民共和国国家计划委员会核准;
    (b)由符合公司要求的一中国银行出具的证明,表明电管局有权并有能力进行本协定规定应由电管局进行的运营;
    (c)符合公司要求的书面证据,证明电管局具有可授予本规定的必要的土地占有权和通行权的充分的法律资格和权力,包括对交通道路的这类法律资格和权力;
    (d)基本上以附录12所列格式提出的有关电管局的法律意见。
    3.3 先决条件未履
    如果到本协定规定的日期尚未达到上文第3.1或3.2条所述任何先决条件的要求,该项条件的受益当事方可延长履行条件的时间,可放弃此项条件,也可以书面通知另一当事方的方式终止本协定。如以此种方式终止本协定,任何当事方均不应因此种终止造成的损失或赔偿而对另一方承担责任。
    3.4 生效日
    各当事方应在另一当事方应履行的所有先决条件已符合要求或予以放弃时向该当事方提出书面通知。上文第3.1和3.2条所列各种先决条件得到履行或以书面形式放弃的日期应为本协定的生效日。
    3.5 电管局履行付费义务的补充先决条件
    电管局履行其接受或支付约定能力或在与检验和验收无关的情况下接受或支付电站的电量净输出义务的一个补充先决条件是,电管局应已收到或放弃收取下述文件:
    (a)可证明所有必要的核准完全有效的书面证据;
    (b)第10.7和17条要求提供的所有保险证明的副本,可证明所有保单和背书均完全有效并符合本协定的要求;
    (c)可证明1号单元已正式交付使用的书面证据;
    (d)所有融资文件的副本;
    (e)可证明公司或运营和维护承包商已依照本协定订立为电站的运营和维护而供应必要的材料、消耗品(不包括燃料)和备件的一切必备的合同的书面证据。
                              
    二、项目建设

    第4条 现场的购置和使用
    4.1 土地的购置
    电管局应负责现场及其通道的购置。电管局至迟应于_______允许公司使用现场。电管局应保持现场不涉及任何留置权和债务负担,但对公司根据本协定而具有的权利和义务无实质性不利影响的留置权和债务负担除外,以使公司在特许期内拥有对现场的自由专属使用权。
    4.2 现场使用的限制
    电站应设在现场,未经有关政府主管机构的书面同意,公司不得将现场用于项目以外的任何目的。
    4.3 购置成本
    公司应向电管局预付购置现场及其通道的款额为_______的费用。

    第5条 设计
    5.1 设计要求
    公司应依照下列标准编制项目设计:
    (a)附录10所列初步设计标准(设计标准应在所有重要方面与下文(b)中考虑到的任何可适用的技术规格具有兼容性);
    (b)附录10所列任何可能适用于本项目的技术规格。
    5.2 设计标准审查
    公司应于适用于本协定的重大日期或其之前就附录10所列初步设计标准以及所有列明的可适用的技术规格进行审查并编写书面报告,以便就其中存在的任何不致处或模糊处向电管局提出建议或请求对其做出澄清或给予进一步的揭示,如果公司未能通知电管局、未能发现初步设计标准中存在的任何错误和疏忽之处,或未能将实际发现的任何错误或疏忽之处通知电管局,由此产生的一切费用均应由公司承担。
    5.3 公司改动设计标准的权利
    公司可以在依照第5.2条编写报告时对设计标准提出改动或澄清,只要此种改动或澄清能够加快建设、减少建设或维护费用或改进项目的质量。电管局应于适用于本协定的重大日期或其之前就提议的改动是否可以接受向公司提出意见并就报告中提出的任何问题或澄清请求做出答复。
    5.4 设计的审查和核准
    公司应于适用于本协定的重大日期或其之前依照附录13所列程序将详细的设计图纸提交电管局审查。电管局应及时审查公司提交的设计图纸。如认为设计图纸不能接受,电管局应迅即通知公司,公司则应及时提供任何必要的澄清或更正,公司无权以因需提供此种澄清而造成延误或花费为由要求任何赔偿。如果电管局未在附录13规定的可适用期限内对设计图纸提出异议,即应认为电管局对此种设计图纸和规格并无异议。公司不得在未事先征得电管局的书面标准的情况下对项目的设计图纸和规格做出任何更改。
    5.5 公司的责任
    公司应对项目设计中的任何缺陷承担全部责任。不得将电管局未对设计图纸、规格或其中的任何改动提出异议解释为电管局放弃本规定为其规定的权利,或对公司根据本规定所承担的任何义务的解除。为此,公司:
   (a)承认电管局进行的任何设计审查完全提供其了解情况,电管局不因进行此种审查而对电站、任何单元或其中组成部分的设计或建造质量承担责任;
   (b)不应以任何方式向任何第三方表明电管局因进行任何审查而应对电站、任何单元或其中组成部分的设计或建设的得当与否负责;
   (c)应在接受本协定其他规定管束的情况下对电站、各个单元和其中的组成部分的技术可行性、运营能力和可靠性承担全部责任。

    第6条 建设
    6.1 公司的主要义务
    公司应依照本协定负责所有建设工程并承担建设工程的一切费用和风险。在不限制前一句中一般规则的情况下,公司的责任应包括如下方面:
    (a)在其建设方针和活动中优先考虑安全,以保护生命、健康、财产和环境;
    (b)采取一切合理的措施,尽量减少建设期间给公众、地区居民以及商业造成混乱和其他不便;
    (c)及时取得并随后保持实施建设工程所需要的执照、许可和核准(包括附录2中所列文件)以及支付此种执照、许可和核准所涉及的一切适用的手续费和费用;
    (d)为外方人员获得各种签证和工作许可证并征聘当地劳工,包括支付一切与此有关的适用的手续费和费用。
    6.2 电管局的主要义务
    电管局应负责:
    (a)依照第4.1条提供现场并依照第6.3条建造交通道路;
    (b)在建设期间协调并促进与政府主管机构的一切交涉;
    (c)及时取得并随后保持为工程所需要且只能由电管局取得的核准;
    (d)做出一切适当的努力协助公司取得第6.1(c)条所述各种执照、许可和核准;
    (e)就公司依照第6.11条建造输送线和提供启动电及依照第7.2条提供所有检验需要的燃料给公司以补偿。
    6.3 交通道路
    电管局应于本协定适用的重大日期或其之前依照附录1所列规格建造和完成交通道路。电管局应在特许期内维护交通道路,成本和费用自负,但交通道路因公司、建设承包商、运营和维护承包商或其各自的任何雇员或代理人的过失或读职而受到损坏者除外,此时无论是由电管局还是由其承包商进行一切此类维修的费用均应由公司承担。电管局应自生效日起为便于进行初步合同工作而向公司提供进出现场的适当通道。
    6.4 现场的准备工作
    公司应依照本协定的所有要求为建设工程进行现场的准备工作,费用自理。
    6.5 建设工程的质量
    公司应确保依照已核准的设计并按本协定所列标准和规格(包括但不仅限于谨慎工程和运营惯例)实施建设工程,或在无具体规定的情况下以适当的、娴熟的方式利用新的优质材料和设备施工。
    6.6 质量保证和质量管制
    在建设工程开始前,公司应根据附录14中说明的原则设立由公司和建设承包商依循的质量保证和质量管制方案。公司应经常向电管局提供关于已完成或正在进行的建设工程的质量管制结果的完整文件。在不影响公司对本协定的义务的情况下,电管局有权参加或审查公司和任何建设承包商的质量管制检查和方法,以证实有关的建设工程符合第6.6条中的质量要求。公司应协助进行此种定期检查。
    6.7 建设人员
    公司应提供或确保建设承包商提供实施建设工程所需要的所有技术娴熟、必要证明一应俱全的人员。在建设工程开始前,公司应将公司和建设承包商指派到项目上的所有主管人员的名单连同其资历简介一并送交电管局审核。
    6.8 设备和材料
    公司应提供或安排提供实施建设工程所需的一切临时性或永久性的设备、材料及其他物品,费用由公司支付。
    6.9 建设承包商的选定
    公司为了履行根据第6.1条所承担的义务,应有权挑选一合格的承包商作为实施建设工程的建设承包商。公司和建设承包商还应有权将合同授予设备、材料和服务的供应商。建设承包商应按第19条的规定根据电管局核准的建设合同实施建设工程。建设承包商应通过公开招标或直接提名选定,但须经电管局核准。凡是中华人民共和国的建造承包商,均应由电管局推荐。
    6.10 图纸和技术细节
    公司应在单元或电站交付使用后三十(30)天内视情况向电管局提供_______(_______)份单元
或电站的“最后”设计图纸和图样的副本以及_______(_______)份电管局合理请求提供的与项目有关的其他技术文件或资料的副本,其中包括但不仅限于下述各项:
   (a)机械和设备基本布局的最后安排计划;
   (b)电动机械工程的基本的及具体的图纸和规格;
   (c)土木工程的基本的及具体的设计图纸;
   (d)建设承包商和(或)设备卖方建议采用的检验程序;
   (e)锅炉和涡轮机效率输出的标准曲线;
   (f)表明锅炉能力与按符合规格的煤炭衡量的煤炭质量之间的关系曲线;
   (g)按以下不同载荷计算的能量余额:25%,50%,100%和110%。
    6.11 电管局提供的电力设施和服务
    电管局应配合建设工程承担下述工作:
    (a)电管局至迟应于可适用的重大日期依照附录8的要求建设,安装并提供与公司的互联设施相连的输送线路。
    (b)电管局应在现场供应或安排供应公司在建设期间可能请求提供的备用电话启动电,以在必要时补充公司实施建设工程所需要的电力以及在检验电站期间为使公司能够依照本协定对单元或电站进行检验和投人使用所需要的电力。电力应符合附录4所确定的规格,并应按电管局对接受基本上相当的服务的商业用户收取的当时通用的费率供应;如果不是由电管局供电,则应按供应商收取的费率供电另加__/千瓦小时作为对电管局安排此种服务的补偿。
    6.12 项目时间表;重大日期
    公司应依照下述项目时间表确定的重大日期履行本协定对其规定的义务:

   

上一条: · 外商投资特许协议(BOT)(参考文本2)
下一条: · 外商投资企业劳动合同范本
  最新外商投资文书: 
·外商投资企业收费标准
·怎样防范外资企业劳动纠纷
·允许类外商投资项目
·外商投资集体合同范文
·权限外外商投资企业设立
  最新外商投资咨询: 
·外商投资国内ERP市场时的有关法律(0回复)
·外商投资企业注销事宜(0回复)
·投诉(1回复)
·科士威是不是传销?(1回复)
·外汇管理(2回复)
  北京外商投资律师:   
全部外商投资律师>>
 
全部北京律师>>
 
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
网友评论  
 
  免费法律咨询 在线委托案件
  咨询在线律师 查看律师电话
 
  按专业频道查看法律文书
民事类
拆迁安置 民商事务 医疗纠纷 交通事故 合同纠纷 人身损害
工伤赔偿
婚姻家庭 遗产继承 保险理赔 消费权益 抵押担保
经济类
纳税筹划 工程建筑 房产纠纷 个人独资 金融纠纷 经济仲裁
污染损害
知识产权 连锁加盟 银行保险 不当竞争 网络法律
刑事行政
取保候审 刑事辩护 刑事自诉 行政复议 行政诉讼 国家赔偿 公安国安 公司犯罪 海关商检 工商税务
公司类
公司诉讼 股份转让 破产解散 资产拍卖
企业改制 公司清算 公司收购
涉外类
海事海商 外商投资 合资合作 涉外仲裁
非诉类
工商查询 资信调查 私人律师 合同审查 常年顾问 移民留学
 
用谷歌搜本站
 
用百度搜本站
 
外商投资文书
最新
推荐
热点
 
  外商投资视频                    全部>>
中国法律网 版权所有 邮箱:service@5Law.cn 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色 | 京ICP备2023040428号-1联系我们 有事点这里    [切换城市▲] 公司法
关闭
400-8919-913 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-12:00

法律咨询5分钟内回复
请用微信扫描二维码
关闭

关注网站CEO微信,与CEO对话